Expediente: GR(DT)-5997

Licitación
Detalles de Licitación
Tipo $tipo
Fecha de Anuncio 22 Oct 2020 - 14:00
Estado de la licitación $estado
Subtipo Obras de ingeniería y trabajos de construcción.
Denominación Contrato de obra de renovación integral de elementos de valvulería, electromecánicos y otros de la presa de Quéntar, fase 1, 2 y 3. Término municipal de Quéntar (Granada).
Presupuesto Base de Licitación 1.732.379,48 euros IVA INCLUIDO.
Procedimiento Abierto.
Trámite Ordinario y anticipado.
CPV 45220000
Plazo de Ejecución Veintritrés (23) meses.
Garantía Requerida 5% del presupuesto base de licitación IVA EXCLUIDO.
Solvencia Requerida Lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Condiciones de Admisión Capacidad de obrar. No prohibición para contratar. No estar incurso en incompatibilidades. Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social. Cumplimiento con las obligaciones tributarias y lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Subcontratación Permitida 60%
Plazo de validez de la Oferta Dos (2) meses a partir de la apertura de las ofertas.
Enlace Pliego Técnico Pliego Técnico
Enlace a Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
Fecha Recepción de Ofertas 26 Nov 2020 - 19:00

Observaciones: La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos.
Fecha de Apertura de ofertas económicas 20 Jan 2021 - 11:30
Adjudicatario DESISTIMIENTO
Enlace Plataforma Contratación Plataforma de contratación
Información/Actos Públicos Información/Actos Públicos
Observaciones Por Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 14 de enero de 2021, se acuerda desistir del procedimiento de adjudicación del contrato de obra de renovación integral de elementos de valvulería, electromecánicos y otros de la presa del Quéntar (Granada). GR(DT)-5997¿, por apreciarse un error insubsanable en las normas de preparación del contrato, al amparo del artículo 152.4 de la la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.